AGB
1. Die bestellte Ware oder die Rechte an der erstellten Homepage bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma Webdesign Utsch. Bei Nichtzahlung behält sich Webdesign-Utsch die Sperrung oder Löschung der Homepage vor.
2. Bei PC-Support wird nur bei Erfolg bezahlt. Bei Nichterfolg aufgrund technischer Probleme die nicht durch Webdesign Utsch beseitigt werden können, oder Gründe die nicht durch Webdesign Utsch verschuldet sind, ist eine Zahlung der Fehlersuche nach Zeitaufwand zu zahlen.
3. Für Schäden, die durch fehlerhafte Installation seitens des Käufers/Auftraggebers entstehen, übernehmen wir kein Haftung. Dieses gilt ebenso für den unsachgemässen Umgang mit PC-Hardware.
4. Die Bestellung kann innerhalb von 30 Tagen storniert werden, bzw. bei Nichtgefallen zurückgesendet werden. Die Stornierung muß schriftlich erfolgen. Die Ware muß umgehend zurückgesandt werden. Bei Verschlechterung der Ware durch den Kunden, hat dieser Schadensersatz zu leisten.
5. Die Bezahlung der Ware erfolgt gegen Vorkasse, in bar oder per PAYPAL. Bei Zahlung per Rechnung ist der Betrag innerhalb 14 Tage fällig. Danach gerät der Schuldner in Verzug.
6. Für die Versendung der Ware wird eine Versandpauschale von Euro 4,50 erhoben.
7. Die Bezahlung bei Erstellung einer Homepage erfolgt nach Fertigstellung. Bei grösseren Projekten behält sich Webdesign Utsch eine Abschlagszahlung vor. In der Regel sind sind auch Anzahlungen fällig. Die Höhe beträgt dabei 30% vom Auftragswert. Mit der Bezahlung des Endbetrages erklärt der Kunde auch gleichzeitig die vollendete Fertigstellung. Änderungen ab diesen Zeitpunkt sind dann kostenpflichtig, sofern ein Nichtverschulden seitens Webdesign Utsch vorliegt.
8. Das Absenden der Bestellung gilt noch nicht als unterschriebener Kaufvertrag. Dieser kommt erst nach Annahme durch Webdesign Utsch durch Zusendung einer Auftragsbestätigung zustande.
9. Bei Programmierung von Internetseiten oder Programmteilen bleibt das Urheberrecht bei Webdesign Utsch. Dieser behält sich vor Programmteile auch anderweitig zu verwenden. Der Auftraggeber erhält das uneingeschränkte Nutzungsrecht an der Homepage. Das Urheberrecht von Grafiken bleibt bei deren Ersteller und dürfen auch nur für das entsprechende Projekt genutzt werden. Webdesign Utsch verwendet keine Texte oder Bilder für andere fremde Webprojekte. Der Auftraggeber erhält eine CD mit allen bereitgestellten Dateien und der fertigen Homepage. Für den Inhalt, auch rechtliche Teile, ist allein der Autraggeber verantwortlich. Webdesign Utsch prüft nicht auf berechtigte Nutzung seitens des Auftraggebers, behält sich jedoch vor in Zweifelsfällen, ganz oder teilweise vom Auftrag zurück zu treten.
Webdesign Utsch bestellt auf Wunsch das Webhosting-Paket in Auftrag und Namen des Kunden. Der Vertrag wird somit zwischen den jeweiligen Anbieter und dem Kunden geschlossen. Wir unterstützen nur bei der Vermittlung. Der Kunde erhält dann mit Fertigstellung der Homepage(auf Wunsch auch früher) seine Zugangsdaten.
10. Auf alle gebrauchten Geräte 1 Jahr Gewährleistung und 30 Tage Rücknahmegarantie. Bei Neuteilen gelten 2 Jahre Gewährleistung. Vor zurücksenden bitte Rücksprache halten. Rücksendungen oberhalb 40 Euro Warenwert kostenfrei.
11. Kein Ausweis der Umsatzsteuer da Kleinstunternehmer nach §19 UmStG.
12. Ansonsten gelten die Regeln des BGB.
Geschäftsführung Webdesign Utsch
Widerrufs und Rückgaberecht: Wenn Sie die Bestellung als Verbraucher vornehmen, sind Sie an Ihre Erklärung nicht mehr gebunden, sofern Sie binnen einer Frist von 4 Wochen nach Eingang der Ware widerrufen. Der Widerruf kann ohne Begründung abgegeben werden und kann schriftlich, per eMail oder durch Rücksendung der Sache erfolgen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an:
Webdesign-Utsch
Michael Utsch
Bietigheimer Strasse 8
71691 Freiberg am Neckar
Telefon: 07141-2799100
Deutschland
Email: info(at)webdesign-utsch(dot)de
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Die Kosten der Rücksendung gehen bei einem Gesamtbetrag unter 40 Euro zu Ihren Lasten. Dies ist nicht der Fall, wenn Lieferung nicht der bestellten Ware entspricht.
